Региональное
Законодательство
Ставропольский край

Постановление администрации города-курорта Кисловодска Ставропольского края от 31.05.2013 N 520 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств краевого Фонда софинансирования расходов, выделяемых бюджетам муниципальных образований Ставропольского края в 2013 году на обеспечение мероприятий по переходу на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных приборов учета"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 мая 2013 г. № 520

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ КРАЕВОГО ФОНДА СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
В 2013 ГОДУ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕХОДУ НА ОТПУСК
КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ПОТРЕБИТЕЛЯМ В СООТВЕТСТВИИ
С ПОКАЗАНИЯМИ КОЛЛЕКТИВНЫХ (ОБЩЕДОМОВЫХ) ПРИБОРОВ УЧЕТА,
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА НА 2013 ГОД
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕХОДУ НА ОТПУСК
КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ПОТРЕБИТЕЛЯМ В СООТВЕТСТВИИ
С ПОКАЗАНИЯМИ КОЛЛЕКТИВНЫХ (ОБЩЕДОМОВЫХ) ПРИБОРОВ
УЧЕТА НА ДОЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
ПО УСТАНОВКЕ КОЛЛЕКТИВНЫХ (ОБЩЕДОМОВЫХ) ПРИБОРОВ УЧЕТА
ТОВАРИЩЕСТВОМ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ, ЖИЛИЩНЫМ,
ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫМ КООПЕРАТИВОМ ИЛИ ИНЫМ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КООПЕРАТИВОМ ЛИБО
УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ВЫБРАННОЙ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ; ПОРЯДКА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПОДРЯДНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО УСТАНОВКЕ КОЛЛЕКТИВНЫХ
(ОБЩЕДОМОВЫХ) ПРИБОРОВ УЧЕТА ТОВАРИЩЕСТВОМ СОБСТВЕННИКОВ
ЖИЛЬЯ, ЖИЛИЩНЫМ, ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫМ КООПЕРАТИВОМ ИЛИ ИНЫМ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КООПЕРАТИВОМ ЛИБО
УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ВЫБРАННОЙ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ; ПОРЯДКА ВНЕСЕНИЯ ЧЛЕНАМИ
ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ, ЖИЛИЩНЫХ,
ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ КООПЕРАТИВОВ ИЛИ ИНЫХ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ ЛИБО
СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ СРЕДСТВ
НА ДОЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТ ПО УСТАНОВКЕ КОЛЛЕКТИВНЫХ
(ОБЩЕДОМОВЫХ) ПРИБОРОВ УЧЕТА И ВЫПЛАТЫ ТОВАРИЩЕСТВОМ
СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ, ЖИЛИЩНЫМ, ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫМ
КООПЕРАТИВОМ ИЛИ ИНЫМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ
КООПЕРАТИВОМ ЛИБО СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ
ДОМЕ СРЕДСТВ НА ДОЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТ ПО УСТАНОВКЕ
КОЛЛЕКТИВНЫХ (ОБЩЕДОМОВЫХ) ПРИБОРОВ УЧЕТА


Руководствуясь федеральными законами от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлениями Правительства Ставропольского края от 18 февраля 2009 г. № 31 "О краевой целевой программе "Энергосбережение, развитие возобновляемых источников энергии в Ставропольском крае на 2009 - 2013 годы и на перспективу до 2020 года" и от 06 мая 2013 г. № 169-п "О распределении субсидий из краевого Фонда софинансирования расходов, выделяемых бюджетам муниципальных образований Ставропольского края в 2013 году на обеспечение мероприятий по переходу на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета", постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 22.05.2013 № 505 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям города-курорта Кисловодска в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов в 2013 году" постановляю:

1. Утвердить:
1.1. Порядок предоставления субсидий за счет средств краевого Фонда софинансирования расходов, выделяемых бюджетам муниципальных образований Ставропольского края в 2013 году на обеспечение мероприятий по переходу на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета, средств бюджета города-курорта Кисловодска на 2013 год на обеспечение мероприятий по переходу на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета на долевое финансирование проведения работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо управляющей организацией, выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме, согласно приложению 1.
1.2. Порядок привлечения подрядных организаций для выполнения работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо управляющей организацией, выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме, согласно приложению 2.
1.3. Порядок внесения членами товарищества собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственниками помещений в многоквартирном доме средств на долевое финансирование работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета и выплаты товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо собственниками помещений в многоквартирном доме средств на долевое финансирование работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета, согласно приложению 3.
2. Товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организации руководствоваться Порядками, утвержденными пунктом 1 настоящего постановления.
3. Информационно-аналитическому отделу администрации города-курорта Кисловодска опубликовать настоящее постановление в городском общественно политическом еженедельнике "Кисловодская газета" и на официальном сайте администрации города-курорта Кисловодска в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
главы администрации
города-курорта Кисловодска
первый заместитель
главы администрации
города-курорта Кисловодска
А.СОБОЛЕВ





Приложение 1
к постановлению
администрации города-курорта Кисловодска
от 31.05.2013 № 520

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КРАЕВОГО ФОНДА
СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В 2013 ГОДУ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕХОДУ НА ОТПУСК КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
ПОТРЕБИТЕЛЯМ В СООТВЕТСТВИИ С ПОКАЗАНИЯМИ КОЛЛЕКТИВНЫХ
(ОБЩЕДОМОВЫХ) ПРИБОРОВ УЧЕТА, СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА-КУРОРТА
КИСЛОВОДСКА НА 2013 ГОД НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПЕРЕХОДУ НА ОТПУСК КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
В СООТВЕТСТВИИ С ПОКАЗАНИЯМИ КОЛЛЕКТИВНЫХ (ОБЩЕДОМОВЫХ)
ПРИБОРОВ УЧЕТА НА ДОЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
ПО УСТАНОВКЕ КОЛЛЕКТИВНЫХ (ОБЩЕДОМОВЫХ) ПРИБОРОВ УЧЕТА
ТОВАРИЩЕСТВОМ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ, ЖИЛИЩНЫМ,
ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫМ КООПЕРАТИВОМ ИЛИ ИНЫМ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КООПЕРАТИВОМ ЛИБО
УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ВЫБРАННОЙ СОБСТВЕННИКАМИ
ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлениями Правительства Ставропольского края от 18 февраля 2009 г. № 31 "О краевой целевой программе "Энергосбережение, развитие возобновляемых источников энергии в Ставропольском крае на 2009 - 2013 годы и на перспективу до 2020 года" и от 06 мая 2013 г. № 169-п "О распределении субсидий из краевого Фонда софинансирования расходов, выделяемых бюджетам муниципальных образований Ставропольского края в 2013 году на обеспечение мероприятий по переходу на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета", постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 22.05.2013 № 505 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям города-курорта Кисловодска в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов в 2013 году" и регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением субсидий на долевое финансирование проведения работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо управляющей организацией, выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме (далее субсидии).
2. Субсидии предоставляются товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, выбранным собственниками помещений в многоквартирных домах управляющим организациям, которые осуществляют управление многоквартирными домами (далее по тексту - получатели субсидий), которые включены в муниципальную целевую программу "Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям города-курорта Кисловодска в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов в 2013 году".
3. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения (договора) о предоставлении субсидий, заключенного получателем субсидий и управлением городского хозяйства, транспорта и строительства администрации города-курорта Кисловодска. Соглашение (договор) о предоставлении субсидий должно предусматривать цели, условия, сроки предоставления субсидии, размер субсидии, порядок представления отчетности о результатах выполнения получателем субсидии условий, предусмотренных договором, ответственность за несоблюдение сторонами условий договора, предусматривающую возврат субсидии в бюджет города-курорта Кисловодска в случае ее нецелевого использования или неиспользования в установленные сроки.
4. Субсидии предоставляются на долевое финансирование проведения работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета.
5. Администрация города-курорта Кисловодска в течение четырнадцати дней со дня получения средств краевого Фонда софинансирования расходов, выделяемых бюджетам муниципальных образований Ставропольского края в 2013 году на обеспечение мероприятий по переходу на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета, принимает решение о распределении полученных средств и средств, предусмотренных в бюджете города-курорта Кисловодска на 2013 год на обеспечение мероприятий по переходу на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета, между многоквартирными домами, которые включены в муниципальную целевую программу "Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям города-курорта Кисловодска в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов в 2013 году" и управление которыми, осуществляется товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющими организациями, выбранными собственниками помещений в многоквартирных домах.
6. Управление городского хозяйства, транспорта и строительства администрации города-курорта Кисловодска в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения, указанного в пункте 5 настоящего Порядка уведомляет получателей субсидии о принятии решения, указанного в пункте 5, с указанием объема средств, предусмотренных на проведение работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета.
7. Получатели субсидии, в отношении которых принято решение, указанное в пункте 5 настоящего Порядка, в течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления, предусмотренного пунктом 6 настоящего Порядка, открывают отдельные банковские счета и направляют в управление городского хозяйства, транспорта и строительства администрации города-курорта Кисловодска:
1) уведомление об открытии таких счетов с указанием их реквизитов;
2) решение общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией, о долевом финансировании работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета за счет средств товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме в размере не менее, чем 20% общего объема средств, предоставляемых на проведение работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета;
3) утвержденную общим собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме смету расходов на проведение работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета.
7.1. Банковские счета, указанные в пункте 7 настоящего Порядка, открываются и обслуживаются в российских кредитных организациях.
8. Получатели субсидии, в отношении которых принято решение, указанное в пункте 5 настоящего Порядка, предоставляют в управление городского хозяйства, транспорта и строительства администрации города-курорта Кисловодска:
1) копию решения о выборе подрядной организации;
2) копию решения о выборе организации, осуществляющей технический надзор за производством работ;
3) копию решения о выборе организации, осуществляющей сметный расчет.
4) копии договоров подряда на проведение работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета с каждым выбранным подрядчиком и договоров на технический надзор.
9. Управление городского хозяйства, транспорта и строительства администрации города-курорта Кисловодска в течение пяти рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 7 настоящего порядка и подписания соглашения, указанного в пункте 3 настоящего Порядка, перечисляет средства, предусмотренные на проведение работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета, на отдельные банковские счета, указанные в пункте 7 и пункте 7.1 настоящего Порядка. С момента поступления средств субсидий, предусмотренных на проведение работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета, на отдельные банковские счета получатели субсидий несут всю ответственность за целевое расходование субсидий и использование субсидий в установленные сроки.
10. Привлечение подрядных организаций получателями субсидий для выполнения работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета, осуществляется в соответствии с Порядком привлечения подрядных организаций для выполнения работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо управляющей организацией, выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме, приложение 2 настоящего постановления.
11. Оплата работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета за счет средств, размещенных на банковских счетах, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, производится на основании актов приемки работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета, согласованных с управлением городского хозяйства, транспорта и строительства администрации города-курорта Кисловодска и подписанных лицами, которые уполномочены действовать от имени товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организации, за исключением случая, установленного пунктом 12 настоящего Порядка.
12. В случае превышения сметы расходов на установку коллективных (общедомовых) приборов учета, утвержденной в соответствии с подпунктом 3 пункта 7 настоящего Порядка, акт приемки работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета управлением городского хозяйства, транспорта и строительства администрации города-курорта Кисловодска не согласовывается.
13. Размещенные на банковских счетах и указанные в пункте 9 настоящего Порядка средства могут использоваться на выплату аванса на проведение работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета, оплату проектно-сметной документации, технического надзора в размере не более тридцати процентов указанных средств.
14. Получатели субсидии не вправе пользоваться и распоряжаться средствами, перечисленными на банковские счета на проведение работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 11 и 13 настоящего Порядка.
15. Получатели субсидии, ежемесячно в срок до 02 числа месяца, следующего за отчетным, обязаны направлять в управление городского хозяйства, транспорта и строительства администрации города-курорта Кисловодска информацию о проведении работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета, представлять ежемесячный отчет о расходовании средств краевого Фонда софинансирования расходов, выделяемых бюджетам муниципальных образований Ставропольского края в 2013 году на обеспечение мероприятий по переходу на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета, средств бюджета города-курорта Кисловодска на 2013 год на обеспечение мероприятий по переходу на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета на реализацию мероприятий по переходу на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета, с приложением копий выписок с отдельных банковских счетов и копий платежных поручений, подтверждающих списание средств на проведение работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета, заверенных подписью председателя или руководителя и печатью.
16. Управление городского хозяйства, транспорта и строительства администрации города-курорта Кисловодска в сроки, установленные для сдачи бюджетной отчетности, представляет в министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края сводный финансовый отчет об использовании субсидий на основании отчетов, представленных в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка.
17. При нецелевом использовании средств субсидий, выделенных на проведение работ по установке Коллективных (общедомовых) приборов учета, получатель субсидий обязан вернуть указанные средства в доход бюджета города-курорта Кисловодска в полном объеме в течение 10 дней с момента установления факта нецелевого использования денежных средств, оформленного соответствующим актом или подтвержденного иным документом, устанавливающим нецелевое использование средств субсидий. В случае отказа от добровольного возврата нецелевым образом использованных средств, указанные средства с получателя субсидии взыскиваются органом местного самоуправления в судебном порядке, с возложением на получателя субсидий всех судебных расходов.
18. Контроль за целевым использованием субсидий, а также возвратом субсидий в случае их нецелевого использования в бюджет города-курорта Кисловодска осуществляет управление городского хозяйства, транспорта и строительства администрации города-курорта Кисловодска.

Управляющий делами
администрации города-курорта Кисловодска
Г.Л.РУБЦОВА

И.о. начальника управления
городского хозяйства,
транспорта и строительства
администрации города-курорта Кисловодска
С.Н.ТИШИН





Приложение 2
к постановлению
администрации города-курорта Кисловодска
от 31.05.2013 № 520

ПОРЯДОК
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
ПО УСТАНОВКЕ КОЛЛЕКТИВНЫХ (ОБЩЕДОМОВЫХ) ПРИБОРОВ УЧЕТА
ТОВАРИЩЕСТВОМ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ, ЖИЛИЩНЫМ,
ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫМ КООПЕРАТИВОМ ИЛИ ИНЫМ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КООПЕРАТИВОМ ЛИБО
УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ВЫБРАННОЙ СОБСТВЕННИКАМИ
ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с разделом 5 "Механизм реализации Программы" муниципальной целевой программы "Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям города-курорта Кисловодска в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов в 2013 году", утвержденной постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 22.05.2013 № 505, и определяет порядок и условия организации и проведения открытого конкурса по выбору подрядных организаций для выполнения работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета с использованием средств краевого Фонда софинансирования расходов, выделяемых бюджетам муниципальных образований Ставропольского края в 2013 году на обеспечение мероприятий по переходу на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета, средств бюджета города-курорта Кисловодска на 2013 год на обеспечение мероприятий по переходу на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета.
2. Термины и определения, применяемые в настоящем Порядке:
открытый конкурс (далее по тексту - конкурс) - способ определения подрядной организации для выполнения работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета, обеспечивающий привлечение для выполнения указанных работ наиболее квалифицированной организации;
заказчик - товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный кооператив и иной специализированный потребительский кооператив либо выбранная собственниками помещений в многоквартирном доме управляющая организация;
договор на выполнение работ - договор на выполнение работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета, заключаемый между заказчиком и подрядной организацией, определенной по итогам конкурса;
организатор конкурса - заказчик либо юридическое лицо, привлеченное заказчиком на основании договора для осуществления функций организатора конкурса;
конкурсная комиссия - коллегиальный орган, формируемый заказчиком в целях осуществления конкурсного отбора для выполнения работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета;
участник конкурса - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющий предпринимательскую деятельность в соответствии с действующим законодательством и изъявивший желание участвовать в конкурсе;
предмет конкурса право на заключение договора на выполнение работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета;
конкурсная документация - документ, содержащий требования и критерии оценки участников конкурса по их финансовому положению и квалификации, исходную информацию о технических, коммерческих и иных характеристиках объекта установки коллективных (общедомовых) приборов учета, условиях и процедурах конкурса, основных условиях договора на выполнение работ;
заявка на участие - заявка юридического лица или индивидуального предпринимателя на участие в отборе подрядной организации, соответствующая требованиям конкурсной документации и содержащая предложения по выполнению работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета.
3. Объем работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета и его стоимость определяются сметой выполняемых работ, утвержденной собственниками помещений многоквартирного дома и согласованной с управлением городского хозяйства, транспорта и строительства администрации города-курорта Кисловодска.
Решение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома должно содержать положительное решение собственников помещений о финансировании работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета в размере не менее 20 процентов от общего объема средств, предоставляемых на проведение работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета.

4.1. Заказчик осуществляет следующие функции:
принимает решение о проведении конкурса и несет все расходы по его проведению;
определяет условия проведения конкурса, утверждает конкурсную документацию;
принимает решение о создании конкурсной комиссии, определяет ее состав и порядок работы, назначает председателя конкурсной комиссии. Всем членам конкурсной комиссии за пять рабочих дней до опубликования в печатных средствах массовой информации сообщения о проведении конкурса представляет утвержденную заказчиком конкурсную документацию;
обеспечивает участникам конкурса возможность посещения многоквартирного дома, на котором будет осуществляться установка коллективных (общедомовых) приборов учета;
утверждает результаты конкурса; заключает договор на выполнение работ с победителем конкурса и информирует членов конкурсной комиссии о его заключении.
4.2. Организатор конкурса осуществляет следующие функции:
разрабатывает конкурсную документацию в соответствии с Типовой конкурсной документацией по проведению открытого конкурса по привлечению подрядной организации для выполнения работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета, и дает необходимые разъяснения;
обеспечивает опубликование информации о проведении конкурса;
обеспечивает прием, регистрацию и хранение представленных заявок на участие в конкурсе;
отвечает на письменные запросы участников конкурса в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса;
обеспечивает ведение протоколов заседаний конкурсной комиссии;
оповещает в письменном виде победителя конкурса;
направляет информацию о результатах конкурса в управление городского хозяйства, транспорта и строительства администрации города-курорта Кисловодска.
5. Функции, права и обязанности конкурсной комиссии
5.1. Конкурсная комиссия рассматривает поступившие от участников конкурса заявки на участие и своим решением определяет победителя конкурса.
5.2. В состав конкурсной комиссии должно входить не менее шести человек, в том числе в равном количестве уполномоченные представители заказчика, управления городского хозяйства, транспорта и строительства администрации города-курорта Кисловодска, а также представители собственников помещений в многоквартирном доме, которым общим собранием делегированы полномочия по участию в работе конкурсной комиссии.
В состав конкурсной комиссии могут быть включены представители сторонней организации, уполномоченной заказчиком на осуществление технического надзора.
5.3. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствуют не менее двух третей ее членов. Решения принимаются голосованием. Для принятия решения необходимо простое большинство голосов членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал председатель конкурсной комиссии.
5.4. Конкурсная комиссия не рассматривает заявки на участие в случае:
непредставления информации, установленной конкурсной документацией, или представления недостоверной информации участником конкурса;
несоответствия участника конкурса требованиям конкурсной документации;
нахождения участника конкурса в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства.
5.5. Конкурсная комиссия имеет право запросить у участника конкурса или получать из других источников дополнительную информацию, подтверждающую и (или) уточняющую сведения, приведенные участником конкурса в заявке на участие.
6. Участники конкурса
6.1. Участник конкурса вправе присутствовать на заседании конкурсной комиссии при рассмотрении заявок на участие.
6.2. Юридические лица или индивидуальный предприниматель до подачи заявки на участие в конкурсе вправе предварительно знакомиться с техническим состоянием внутридомовых инженерных систем многоквартирных домов, на которых будут проводиться работы по установке коллективных (общедомовых) приборов учета.
7. Проведение конкурса
7.1. Сообщение о проведении конкурса публикуется организатором конкурса в городском общественно-политическом еженедельнике "Кисловодская газета" не менее чем за пять рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие.
Организатор конкурса вправе дополнительно опубликовать сообщение о проведении конкурса в сети Интернет.
7.2. Сообщение о проведении конкурса должно содержать следующие сведения:
наименование заказчика и (или) организатора конкурса и место проведения такого конкурса;
характеристика объекта установки коллективных (общедомовых) приборов учета с указанием приборов учета; сроки выполнения работ;
требования к участникам конкурса, установленные заказчиком;
порядок получения конкурсной документации;
порядок, место и срок подачи заявок на участие;
информацию о максимальной стоимости работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета.
7.3. Конкурсная документация должна содержать:
форму заявки на участие;
смету работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета;
проект договора на выполнение работ;
требования к участникам конкурса, установленные заказчиком;
иную информацию, необходимость представления которой определил организатор конкурса.
7.4. Подаваемая участником конкурса заявка на участие должна содержать следующую информацию:
полное и сокращенное наименование участника конкурса, почтовый адрес, телефон, телефакс, адрес электронной почты;
прежнее наименование участника конкурса (если оно было изменено) и дата смены наименования;
дата, место и орган регистрации участника конкурса; банковские реквизиты;
сведения о действующей в подрядной организации системе обеспечения строительной деятельности на объектах строительства, качества выполненных работ, оказанных услуг, соблюдении сроков исполнения работ, услуг;
сведения о предлагаемых сроках выполнения подрядчиком работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета;
ценовое предложение с учетом действующей в организации системы налогообложения.
7.5. К заявке на участие прилагаются документы, содержащие информацию:
о государственной регистрации участника в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;
о структуре участника конкурса, наличии филиалов и дочерних предприятий;
об основных направлениях деятельности участника конкурса;
о наличии квалифицированных работников;
об опыте работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам;
о наличии предусмотренной действующим законодательством разрешительной документации на выполнение работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета;
о наличии производственной базы (уровень технической оснащенности);
о текущей загрузке участника конкурса (наличие заключенных договоров на выполнение работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета);
об основных фондах (балансовый отчет участника конкурса за последний отчетный период);
о наличии задолженности по обязательным платежам и просроченной задолженности перед третьими лицами;
о субподрядчиках, которых участник конкурса намерен привлечь для выполнения работ, а также о наличии у них разрешительной документации на выполнение соответствующих видов работ;
об участии в судебных разбирательствах по вопросам профессиональной деятельности участника конкурса.
7.6. По мере подачи заявок на участие конкурсная комиссия рассматривает их соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией.
7.7. После окончания приема заявок на участие конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок на участие в целях определения победителя конкурса.
Конкурсная комиссия проводит оценку заявок на участие на основе системы показателей, указанных в конкурсной документации, с использованием балльного метода оценки.
Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям:
цена договора:
максимальное количество баллов - 60; срок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;
квалификация участника: максимальное количество баллов - 20.
Оценка по критерию "квалификация участника" производится по четырем подкритериям:
опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год);
квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);
соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года);
участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела);
Общее максимальное количество баллов по трем критериям - 100.
Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:
Ранжирование заявок по критериям "цена договора" и "срок выполнения работ": номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.
7.8. Победителем в конкурсе признается участник конкурса, заявка на участие которого, по оценке конкурсной комиссии, наиболее соответствует конкурсной документации.
Победителю конкурса присваивается порядковый номер 1.
Остальным участникам конкурса по мере соответствия их заявок на участие требованиям конкурсной документации присваиваются номера в порядке возрастания.
7.9. Конкурс признается несостоявшимся, если не подано ни одной заявки на участие, либо все поданные заявки на участие не подлежат рассмотрению.
После этого заказчик имеет право самостоятельно заключить договор с подрядной организацией, соответствующей требованиям конкурсной документации и на определенных в ней условиях.
7.10. Конкурс признается несостоявшимся, если на момент рассмотрения и оценки поданных заявок на участие конкурсной комиссии будет представлена только одна заявка на участие, соответствующая требованиям конкурсной документации.
После этого заказчик вправе заключить с единственным участником конкурса договор на выполнение работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета на условиях поданной им заявки на участие.
7.11. Заказчик в трехдневный срок утверждает протокол заседания конкурсной комиссии.
7.12. В протоколе заседания конкурсной комиссии указываются:
выполняемые работы по установке коллективных (общедомовых) приборов учета (краткое описание);
наименования и адреса всех участников конкурса, подавших заявки на участие;
перечень участников конкурса, заявки которых конкурсной комиссией не рассматривались, и причины нерассмотрения таких заявок;
определение соответствия требованиям конкурсной документации поданных заявок на участие и обоснование данного решения;
наименование победителя конкурса.
7.13. После утверждения протокола заседания конкурсной комиссии его копии представляются участникам конкурса по их требованию.
7.14. заказчик в трехдневный срок после утверждения протокола заседания конкурсной комиссии направляет победителю конкурса уведомление с предложением о заключении договора на выполнение работ.
7.15. Договор на выполнение работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета заключается в срок, установленный конкурсной документацией.
7.16. Если победитель конкурса в установленный конкурсной документацией срок не заключает с заказчиком договор на выполнение работ, заказчик вправе предложить заключить договор на выполнение работ с другим участником конкурса, заявка на участие которого по своему соответствию требованиям конкурсной документации признана следующей за заявкой на участие победителя конкурса.

Управляющий делами
администрации города-курорта Кисловодска
Г.Л.РУБЦОВА

И.о. начальника управления
городского хозяйства,
транспорта и строительства
администрации города-курорта Кисловодска
С.Н.ТИШИН





Приложение 3
к постановлению
администрации города-курорта Кисловодска
от 31.05.2013 № 520

ПОРЯДОК
ВНЕСЕНИЯ ЧЛЕНАМИ ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ, ЖИЛИЩНЫХ,
ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ КООПЕРАТИВОВ ИЛИ ИНЫХ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ ЛИБО
СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ СРЕДСТВ
НА ДОЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТ ПО УСТАНОВКЕ КОЛЛЕКТИВНЫХ
(ОБЩЕДОМОВЫХ) ПРИБОРОВ УЧЕТА И ВЫПЛАТЫ ТОВАРИЩЕСТВОМ
СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ, ЖИЛИЩНЫМ, ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫМ
КООПЕРАТИВОМ ИЛИ ИНЫМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ
КООПЕРАТИВОМ ЛИБО СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ
ДОМЕ СРЕДСТВ НА ДОЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТ ПО УСТАНОВКЕ
КОЛЛЕКТИВНЫХ (ОБЩЕДОМОВЫХ) ПРИБОРОВ УЧЕТА

1. Настоящий Порядок внесения членами товарищества собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственниками помещений в многоквартирном доме средств на долевое финансирование работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета и выплаты товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо собственниками помещений в многоквартирном доме (далее по тексту - собственники) средств на долевое финансирование работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета разработан в соответствии с разделом 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы" муниципальной целевой программы "Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям города-курорта Кисловодска в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов в 2013 году", утвержденной постановлением администрации города-курорта Кисловодска от 22.05.2013 № 505.
2. Цель данного Порядка - разъяснение собственникам порядка внесения и выплаты денежных средств на долевое финансирование работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета за счет средств членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме в размере не менее, чем 20 процентов общего объема средств, предоставляемых на проведение работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета.
3. В целях сбора денежных средств на долевое финансирование работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета за счет средств собственников, уполномоченное общим собранием собственников помещений лицо в соответствии с принятым собственниками решением о долевом финансировании работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета за счет средств членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме в размере не менее чем 20 процентов общего объема средств, предоставляемых на проведение работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета, направляет в адрес каждого из собственников помещений многоквартирного дома уведомление о необходимости внесения соответствующих денежных средств.
4. Уведомление вручается каждому из собственников помещений многоквартирного дома под роспись, с указанием времени вручения, Ф.И.О. собственника. В случае отказа собственника от получения уведомления, составляется акт, в котором указывается время его составления, Ф.И.О. собственника, отказавшегося принять уведомление. Акт подписывается комиссией в составе не менее двух человек. В случае временного отсутствия собственника помещения, уведомление вручается под роспись одному из совместно проживающих членов семьи собственника, с указанием Ф.И.О. собственника и Ф.И.О. члена семьи, получившего уведомление. Допускается направление уведомления заказным письмом по почте.
5. В уведомлении указывается:
- Ф.И.О. собственника;
- адрес многоквартирного дома и номер квартиры;
- указание на принятое решение общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме о долевом финансировании работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета за счет средств собственников в размере не менее чем 20 процентов общего объема средств, предоставляемых на проведение работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета;
- общий объем средств долевого финансирования, подлежащих внесению за счет средств собственников;
- сумма, подлежащая внесению за счет указанного в уведомлении собственника помещений в многоквартирном доме. В уведомлении может указываться порядок определения этой суммы (в зависимости от площади занимаемого собственником помещения или его доли, а также в ином порядке, определяемом общим собранием собственников);
- срок, в течение которого подлежащая внесению за счет указанного в уведомлении собственника помещений в многоквартирном доме сумма должна быть внесена в полном объеме;
- реквизиты отдельного банковского счета, на который зачисляются средства долевого финансирования, подлежащие внесению за счет средств собственников.
6. С момента получения уведомления о необходимости внесения денежных средств в счет долевого финансирования работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета или составления акта об отказе получения указанного уведомления, у собственника помещений многоквартирного дома возникает обязанность внести указанную в уведомлении сумму на отдельный банковский счет в сроки, указанные в уведомлении.
7. Сроки внесения денежных средств собственниками помещений многоквартирного дома устанавливаются общим собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо собственниками помещений в многоквартирном доме. Последним сроком внесения денежных средств в полном объеме является срок окончания работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета, в соответствии с заключенным с подрядной организацией договором подряда.
8. В случае если к моменту окончания производства работ по установке коллективных (общедомовых) приборов учета сумма долевого финансирования за счет средств собственников на отдельный банковский счет в полном объеме внесена не будет, такие собственники будут нести ответственность перед подрядной организацией за несвоевременную оплату выполненных работ.

Управляющий делами
администрации города-курорта Кисловодска
Г.Л.РУБЦОВА

И.о. начальника управления
городского хозяйства,
транспорта и строительства
администрации города-курорта Кисловодска
С.Н.ТИШИН


------------------------------------------------------------------